律师免费在线法律咨询服务_厚德汇法网
  • 网站首页
  • 法律常识
    • 咨询指南
    • 婚姻家庭
    • 刑事案件
    • 劳动纠纷
    • 网络电商
    • 知识产权
    • 交通事故
    • 债权债务
    • 损害赔偿
    • 合同法律
    • 房产地产
    • 司法典型案例
  • 诉讼指南
    • 诉讼常识
    • 民事诉讼
    • 刑事诉讼
    • 行政诉讼
    • 司法鉴定
    • 证据规则
    • 法院执行
  • 企业法务
    • 工商财税
    • 股权
    • 公司治理
  • 律师推荐
    • 婚姻律师
    • 律师业务
  • 法律文书
    • 合同范本
    • 律师函
    • 起诉书
    • 辩护词
    • 表格函件
  • 法律法规
    • 民商法
    • 刑法
    • 社会法
    • 行政法
    • 经济法
    • 司法解释
    • 地方法规规章
  • 法律资讯
  • 关于我们
专业律师团队提供免费在线法律咨询
    主页 > 法律法规 > 民商法 > >

民法典第805条(因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计所应承担责任)条文内容及释义解读

2024-03-06 10:48 admin
本文介绍民法典第805条(因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计所应承担责任)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。
 
民法典条文释义

民法典第805条条文内容原文

 
第八百零五条 【因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计所应承担责任】因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
 

民法典第805条主旨


本条是关于因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计的责任的规定。
 

民法典第805条条文演变


本条沿袭了原《合同法》第285条规定。原《合同法》第285条规定:“因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。”本条对原《合同法》第285条未作修改。
 

民法典第805条条文解读

 
与建设工程施工合同一样,建设工程勘察、设计合同中发包人除承担主要的付款义务外,还应当依据合同约定、法律规定或者行业惯例提供其他辅助义务。如果发包人违反其义务,导致勘察、设计的返工、停工或者修改设计,增加勘察人、设计人的工作量,发包人应当根据勘察人、设计人增加的工作量增付费用。

根据本条规定,因发包人的原因导致勘察、设计的返工、停工或者修改设计的情形主要有以下三种。

(一)发包人变更计划

勘察、设计合同本质上属于承揽合同。承揽工作的目的就是满足定作人的特殊需要,如果承揽工作的成果不能满足定作人的需要,承揽合同就不能实现定作人订立合同时所期望的利益,因此,定作人可能根据自己的需要,随时变更对合同的要求。承揽人只有严格按照合同约定工作要求完成工作,才能满足定作人订立合同的目的。发包人与承包人之间的关系与定作人与承揽人之间的关系类似,发包人在项目推进过程中,也可能中途改变计划,承包人应当依照新的指示工作,需返工、停工或者修改设计,此时,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量相应增加支付勘察费、设计费。

(二)发包人提供的资料不准确

发包人向勘察人、设计人提供有关技术资料的,发包人应当对该技术资料的质量和准确性负责。勘察人、设计人在工作中发现发包人提供的技术资料不准确的,勘察人、设计人应当通知发包人修改技术资料,在合理期限内提供准确的技术资料。如果该技术资料有严重错误致使勘察、设计工作无法正常进行的,在发包人重新提供技术资料前,勘察人、设计人有权停工、顺延工期,停工的损失应当由发包人承担。发包人重新提供的技术资料有重大修改,需要勘察人、设计人返工、修改设计的,勘察人、设计人应当按照新的技术资料进行勘察、设计工作,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量相应增加支付勘察费、设计费。

(三)发包人未按照期限提供必要的勘察、设计工作条件

发包人在勘察、设计人员按照约定期限入场工作时,应当为其提供必要的工作条件和生活条件,以保证其正常开展工作。发包人未能按照约定提供勘察、设计工作所需工作条件的,勘察人、设计人应当通知发包人在合理期限内提供,如果发包人未提供必要的工作条件致使勘察、设计工作无法正常进行的,发包人构成违约,勘察设计人有权停工、顺延工期,并要求发包人承担勘察人、设计人停工期间的损失。
 

适用指引

 
本条只规定了发包人按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用的责任。如果发包人的违约行为造成勘察人、设计人财产损失或者人身损害的,发包人应当赔偿损失。
 

 

标签: 责任 民法典 发包人
上一篇:民法典第804条(因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任)条文内容及释义解读

下一篇:民法典第806条(合同解除及后果处理的规定)条文内容及释义解读

民商法相关文章:

  • 民事诉讼法第264条(迟延履行的责任)条文内容及释义

    本文介绍民事诉讼法第264条(迟延履行的责任)条文内容及释义,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民事诉讼法第264条条文内容 第二百六十四条被执行人未按判决、裁定和其他法律文...

    时间:2024-04-03阅读:124标签: 民事诉讼法 迟延履行

  • 民事诉讼法第117条(关于有义务协助调查、执行的单位及其主要负责人或者直接责任人员不协助调查、执行所采取的强制措施)条文内容及释义

    本文介绍民事诉讼法第117条(关于有义务协助调查、执行的单位及其主要负责人或者直接责任人员不协助调查、执行所采取的强制措施)条文内容及释义,内容来源于最高人民法院数字图...

    时间:2024-04-02阅读:222标签: 民事诉讼法

  • 民事诉讼法第67条(举证责任、人民法院依职权调查收集证据以及审核证据)条文内容及释义

    本文介绍民事诉讼法第67条(举证责任、人民法院依职权调查收集证据以及审核证据)条文内容及释义,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民事诉讼法第67条条文内容 第六十七条 当事...

    时间:2024-04-01阅读:84标签: 收集证据 民事诉讼法 举证责任 审核证据

  • 知​识产权领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案

    发文机关: 国务院办公厅 发文字号: 国办发〔2023〕48号 发布日期: 2023年12月29日 知识产权领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案 国办发〔2023〕48号 按照党中央、国务院有...

    时间:2024-03-15阅读:102标签: 责任划分 财政 知​识产权 改革方案

  • 民法典第988条(第三人返还义务)条文内容及释义解读

    本文介绍民法典第988条(第三人返还义务)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民法典第988条条文内容原文 第九百八十八条 【第三人返还义务】得利人已经将取...

    时间:2024-03-07阅读:161标签: 民法典 第三人

  • 民法典第987条(恶意得利人返还义务)条文内容及释义解读

    本文介绍民法典第987条(恶意得利人返还义务)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民法典第987条条文内容原文 第九百八十七条 【恶意得利人返还义务】得利人...

    时间:2024-03-07阅读:196标签: 民法典 恶意得利人

  • 民法典第986条(善意得利人返还义务免除)条文内容及释义解读

    本文介绍民法典第986条(善意得利人返还义务免除)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民法典第986条条文内容原文 第九百八十六条 【善意得利人返还义务免除...

    时间:2024-03-07阅读:275标签: 民法典 善意得利人

  • 民法典第985条(不当得利定义)条文内容及释义解读

    本文介绍民法典第985条(不当得利定义)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民法典第985条条文内容原文 第九百八十五条 【不当得利定义】得利人没有法律根据...

    时间:2024-03-07阅读:292标签: 民法典 不当得利

  • 民法典第984条(受益人追认的法律效果)条文内容及释义解读

    本文介绍民法典第984条(受益人追认的法律效果)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民法典第984条条文内容原文 第九百八十四条 【受益人追认的法律效果】管...

    时间:2024-03-07阅读:128标签: 民法典 受益人 法律效果

  • 民法典第983条(管理人报告和交付义务)条文内容及释义解读

    本文介绍民法典第983条(管理人报告和交付义务)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民法典第983条条文内容原文 第九百八十三条 【管理人报告和交付义务】管...

    时间:2024-03-07阅读:77标签: 管理人 民法典

热门内容

  • 中华人民共和国民法典全文(最新版
  • 中华人民共和国民法典(婚姻家庭
  • 中华人民共和国民法典(继承编)
  • 中华人民共和国民法典(合同编)
  • 中华人民共和国民法典(侵权责任编
  • 中华人民共和国民法典(物权编)
  • 中华人民共和国民事诉讼法(2022版全
  • 中华人民共和国民法典(人格权编
  • 网购退货最新法律规定-网络购买商
  • 中华人民共和国人口与计划生育法

最新资讯

  • 商标代理监督管理规定
  • 流动资金贷款管理暂行办法
  • 税收违法行为检举管理办法
  • 中央企业工资总额管理办法
  • 中央企业违规经营投资责任
  • 中央企业负责人经营业绩考
  • 农村土地承包经营权证管理
  • 民用航空气象人员执照管理

推荐内容

热门标签

    审判 工资 实施细则 公安机关 举证 租赁合同 职业病 办法 立功 刑事犯罪 监督 企业并购

 粤ICP备17072420号  粤公网安备 44030902000124号 工商网监备  

深圳市厚德汇法信息技术有限公司网络中心制作

声明:本站部分文章和图片系作者结合相关法律法规、政府官网及互联网相关知识整合。如若侵权请发邮件到494483749@qq.com投诉提交信息,我们将按照规定及时处理。