律师免费在线法律咨询服务_厚德汇法网
  • 网站首页
  • 法律常识
    • 咨询指南
    • 婚姻家庭
    • 刑事案件
    • 劳动纠纷
    • 网络电商
    • 知识产权
    • 交通事故
    • 债权债务
    • 损害赔偿
    • 合同法律
    • 房产地产
    • 司法典型案例
  • 诉讼指南
    • 诉讼常识
    • 民事诉讼
    • 刑事诉讼
    • 行政诉讼
    • 司法鉴定
    • 证据规则
    • 法院执行
  • 企业法务
    • 工商财税
    • 股权
    • 公司治理
  • 律师推荐
    • 婚姻律师
    • 律师业务
  • 法律文书
    • 合同范本
    • 律师函
    • 起诉书
    • 辩护词
    • 表格函件
  • 法律法规
    • 法律条文释义
    • 证券期货法律法规
    • 民商法
    • 刑法
    • 社会法
    • 行政法
    • 经济法
    • 司法解释
    • 党纪法规
    • 地方法规规章
  • 法律资讯
  • 关于我们
专业律师团队提供免费在线法律咨询
    主页 > 法律法规 > 民商法 > >

民法典第798条(隐蔽工程)条文内容及释义解读

2024-03-06 10:04 admin
本文介绍民法典第798条(隐蔽工程)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。
 
民法典条文释义

民法典第798条条文内容原文

 
第七百九十八条 【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
 

民法典第798条主旨


本条是关于发包人对隐蔽工程的检查责任的规定。
 

民法典第798条条文演变


本条沿袭了原《合同法》第278条规定,未作修改。
 

民法典第798条条文解读

 
隐蔽工程是指建筑物、构筑物在施工期间将建筑材料或构配件埋于物体之中后被覆盖外表看不见的实物。

以常见的房屋建设工程为例,隐蔽工程一般包括地基工程、给排水工程、电气管线工程、地板基层、护墙基层、门窗套基层、吊顶基层、强电线缆、网络综合布线线缆,例如网线、电话线、监控线、电梯通话线等。

隐蔽工程在隐蔽后,还会进行其他工程施工。如果隐蔽工程在隐蔽之后,已经进行其他工程施工,发包人和承包人就隐蔽工程是否存在偷工减料、质量是否合格等问题发生争议,很难通过现场勘察进行核实。即使申请鉴定,鉴定机构往往也只能通过破坏性勘察,才能得出鉴定意见。这必然会对建设工程造成巨大损害。

为避免资源的浪费和当事人损失,保证工程的质量和工程施工顺利进行,本条规定承包人在隐蔽工程隐蔽以前,应当通知发包人检查,发包人检查合格的,方可对隐蔽工程进行隐蔽。发包人负有及时检查的义务,并对工程完成情况提出意见。
发包人在接到承包人通知后,没有及时检查的,应当承担工程日期顺延和赔偿承包人停工、窝工等损失的法律后果。因为如果发包人不及时检查,承包人无法获得隐蔽工程的验收合格的记录,就无法对隐蔽工程进行隐蔽,这将影响承包人进行下一步施工,对承包人造成损失。

由于发包人原因未及时检查隐蔽工程,造成的不利后果,主要体现在:一是影响工期进度;二是给承包人造成停工、窝工等损失。

发包人应当对由此造成的不利后果承担责任。承包人有权请求进行相应的工程顺延,顺延工程的时间长度应当与发包人未及时检查隐蔽工程造成的工程延误相一致,如给承包人造成停工、窝工等损失的,发包人应当向承包人承担赔偿责任。
 

适用指引

 
根据本条规定,发包人承担责任的前提是,承包人在隐蔽工程在隐蔽之前通知发包人检查。如果承包人未履行通知义务,或者不能证明其履行了通知义务,应当由承包人承担不利的后果。

一是发包人事后有权要求对已隐蔽的工程进行检查,承包人应当按照要求提供协助,并在检查后重新隐蔽或者修复后隐蔽。如果经检查隐蔽工程不符合要求的,承包人应当返工重新进行施工。由此产生的检查费用、返工费用、材料费用等由承包人负担。

二是如果承包人因自己的原因导致隐蔽工程不能及时检查,影响施工进度,进而导致整个工程工期延误的,应当承担工期延误的违约责任,由此造成的停工、窝工等损失,也由承包人自行承担。

相反,如果在隐蔽工程在隐蔽以前,承包人已经通知发包人检查,但发包人没有及时检查,则应当由发包人承担相应的不利后果,包括承包人顺延工程日期以及承担承包人的停工、窝工等损失。
 

标签: 民法典 隐蔽工程
上一篇:民法典第797条(发包人的检查权)条文内容及释义解读

下一篇:民法典第799条(建设工程的竣工验收)条文内容及释义解读

民商法相关文章:

  • 民法典第988条(第三人返还义务)条文内容及释义解读

    本文介绍民法典第988条(第三人返还义务)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民法典第988条条文内容原文 第九百八十八条 【第三人返还义务】得利人已经将取...

    时间:2024-03-07阅读:914标签: 民法典 第三人

  • 民法典第987条(恶意得利人返还义务)条文内容及释义解读

    本文介绍民法典第987条(恶意得利人返还义务)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民法典第987条条文内容原文 第九百八十七条 【恶意得利人返还义务】得利人...

    时间:2024-03-07阅读:982标签: 民法典 恶意得利人

  • 民法典第986条(善意得利人返还义务免除)条文内容及释义解读

    本文介绍民法典第986条(善意得利人返还义务免除)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民法典第986条条文内容原文 第九百八十六条 【善意得利人返还义务免除...

    时间:2024-03-07阅读:1062标签: 民法典 善意得利人

  • 民法典第985条(不当得利定义)条文内容及释义解读

    本文介绍民法典第985条(不当得利定义)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民法典第985条条文内容原文 第九百八十五条 【不当得利定义】得利人没有法律根据...

    时间:2024-03-07阅读:3308标签: 民法典 不当得利

  • 民法典第984条(受益人追认的法律效果)条文内容及释义解读

    本文介绍民法典第984条(受益人追认的法律效果)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民法典第984条条文内容原文 第九百八十四条 【受益人追认的法律效果】管...

    时间:2024-03-07阅读:346标签: 民法典 受益人 法律效果

  • 民法典第983条(管理人报告和交付义务)条文内容及释义解读

    本文介绍民法典第983条(管理人报告和交付义务)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民法典第983条条文内容原文 第九百八十三条 【管理人报告和交付义务】管...

    时间:2024-03-07阅读:223标签: 管理人 民法典

  • 民法典第982条(管理人通知义务)条文内容及释义解读

    本文介绍民法典第982条(管理人通知义务)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民法典第982条条文内容原文 第九百八十二条 【管理人通知义务】管理人管理他人...

    时间:2024-03-07阅读:309标签: 管理人 民法典

  • 民法典第981条(管理人适当管理义务)条文内容及释义解读

    本文介绍民法典第981条(管理人适当管理义务)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民法典第981条条文内容原文 第九百八十一条 【管理人适当管理义务】管理人...

    时间:2024-03-07阅读:359标签: 管理人 民法典

  • 民法典第980条(受益人享有管理利益时的法律适用)条文内容及释义解读

    本文介绍民法典第980条(受益人享有管理利益时的法律适用)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民法典第980条条文内容原文 第九百八十条 【受益人享有管理利...

    时间:2024-03-07阅读:608标签: 法律适用 民法典 受益人

  • 民法典第979条(无因管理定义)条文内容及释义解读

    本文介绍民法典第979条(无因管理定义)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民法典第979条条文内容原文 第九百七十九条 【无因管理定义】管理人没有法定的或...

    时间:2024-03-07阅读:1596标签: 民法典 无因管理

热门内容

  • 中华人民共和国民法典全文(最新版
  • 中华人民共和国民法典(婚姻家庭
  • 中华人民共和国民法典(继承编)
  • 中华人民共和国民法典(合同编)
  • 中华人民共和国民法典(侵权责任编
  • 中华人民共和国民法典(物权编)
  • 中华人民共和国民事诉讼法(2022版全
  • 中华人民共和国民法典(人格权编
  • 网购退货最新法律规定-网络购买商
  • 民事诉讼法第211条(当事人的申请人

最新资讯

  • ​中华人民共和国公司法全
  • 网络反不正当竞争暂行规定
  • 公司登记管理实施办法(全
  • 中华人民共和国专利法全文
  • 中华人民共和国著作权法全
  • ​中华人民共和国票据法全
  • 中华人民共和国个人信息保
  • 中华人民共和国电子签名法

推荐内容

热门标签

    审判 工资 实施细则 公安机关 举证 租赁合同 职业病 办法 立功 刑事犯罪 监督 企业并购

 粤ICP备17072420号  粤公网安备 44030902000124号 工商网监备  

深圳市厚德汇法信息技术有限公司网络中心制作

声明:本站部分文章和图片系作者结合相关法律法规、政府官网及互联网相关知识整合。如若侵权请发邮件到494483749@qq.com投诉提交信息,我们将按照规定及时处理。