律师免费在线法律咨询服务_厚德汇法网
  • 网站首页
  • 法律常识
    • 咨询指南
    • 婚姻家庭
    • 刑事案件
    • 劳动纠纷
    • 网络电商
    • 知识产权
    • 交通事故
    • 债权债务
    • 损害赔偿
    • 合同法律
    • 房产地产
    • 司法典型案例
  • 诉讼指南
    • 诉讼常识
    • 民事诉讼
    • 刑事诉讼
    • 行政诉讼
    • 司法鉴定
    • 证据规则
    • 法院执行
  • 企业法务
    • 工商财税
    • 股权
    • 公司治理
  • 律师推荐
    • 婚姻律师
    • 律师业务
  • 法律文书
    • 合同范本
    • 律师函
    • 起诉书
    • 辩护词
    • 表格函件
  • 法律法规
    • 法律条文释义
    • 证券期货法律法规
    • 民商法
    • 刑法
    • 社会法
    • 行政法
    • 经济法
    • 司法解释
    • 党纪法规
    • 地方法规规章
  • 法律资讯
  • 关于我们
专业律师团队提供免费在线法律咨询
    主页 > 法律法规 > 民商法 > >

民法典第804条(因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任)条文内容及释义解读

2024-03-06 10:41 admin
本文介绍民法典第804条(因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。
 
民法典条文释义

民法典第804条条文内容原文

 
第八百零四条 【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
 

民法典第804条主旨


本条是关于因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担的责任的规定。
 

民法典第804条条文演变


本条沿袭了原《合同法》第284条规定。原《合同法》第284条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。”本条对原《合同法》第284条规定未作修改。
 

民法典第804条条文解读

 
建设工程施工合同是双务合同,在工程建设过程中,发包人应当按照合同约定履行自己的义务,为承包人的建设工作提供必要的条件,保证工程建设顺利进行。如果因发包人的原因致使工程建设无法按照约定的进度进行,承包人可以停建或者缓建。因发包人的原因导致工程中途停建、缓建的情形,在实践中主要表现为发包人增加工程量,发包人提供的设计文件等技术资料有错误或者因发包人原因变更设计文件,发包人未能按照约定及时提供建筑材料,设备或者工程进度款,发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程条件的验收并办理有关交工手续,发包人不能按照合同的约定保障建设工作所需的工作条件致使建设工作无法正常进行,发包人未依约支付工程款,等等。

因发包人的原因致使工程建设无法正常进行的情况下,承包人可以停建、缓建、顺延工期,并及时通知发包人。发包人应当采取必要措施弥补或者减少损失,同时应当排除障碍,使承包人尽快恢复建设工作。如承包人在施工中发现设计有错误和不合理之处,应当及时通知发包人,发包人在接到通知后,应当及时同设计人等有关单位研究确定修改意见或者变更设计,并及时将修订后的设计文件送交承包人。发包人还应当赔偿因停建、缓建给承包人造成的损失,包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压所造成的损失和实际发生的费用。
 

适用指引

 
在因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的情况下,承包人也应负有防止损失扩大的责任。承包人在停建、缓建期间应当采取合理措施减少和避免损失,妥善保护好已完成工程和做好已购材料、设备的保护和移交工作,必要时将自有机械和人员撤出施工现场,发包人应当为承包人的撤出提供必要的条件。承包人应当就停建、缓建过程中发生的经济支出和实际发生的其他费用向发包人提出报告。根据《民法典》第591条第1款的规定,承包人对于因未履行减损义务导致的扩大部分损失,不得要求赔偿。

 

标签: 责任 民法典 发包人
上一篇:民法典第803条(发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任)条文内容及释义解读

下一篇:民法典第805条(因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计所应承担责任)条文内容及释义解读

民商法相关文章:

  • 民事诉讼法第264条(迟延履行的责任)条文内容及释义

    本文介绍民事诉讼法第264条(迟延履行的责任)条文内容及释义,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民事诉讼法第264条条文内容 第二百六十四条被执行人未按判决、裁定和其他法律文...

    时间:2024-04-03阅读:12947标签: 民事诉讼法 迟延履行

  • 民事诉讼法第117条(关于有义务协助调查、执行的单位及其主要负责人或者直接责任人员不协助调查、执行所采取的强制措施)条文内容及释义

    本文介绍民事诉讼法第117条(关于有义务协助调查、执行的单位及其主要负责人或者直接责任人员不协助调查、执行所采取的强制措施)条文内容及释义,内容来源于最高人民法院数字图...

    时间:2024-04-02阅读:1069标签: 民事诉讼法

  • 民事诉讼法第67条(举证责任、人民法院依职权调查收集证据以及审核证据)条文内容及释义

    本文介绍民事诉讼法第67条(举证责任、人民法院依职权调查收集证据以及审核证据)条文内容及释义,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民事诉讼法第67条条文内容 第六十七条 当事...

    时间:2024-04-01阅读:1610标签: 收集证据 民事诉讼法 举证责任 审核证据

  • 知​识产权领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案

    发文机关: 国务院办公厅 发文字号: 国办发〔2023〕48号 发布日期: 2023年12月29日 知识产权领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案 国办发〔2023〕48号 按照党中央、国务院有...

    时间:2024-03-15阅读:105标签: 责任划分 财政 知​识产权 改革方案

  • 民法典第988条(第三人返还义务)条文内容及释义解读

    本文介绍民法典第988条(第三人返还义务)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民法典第988条条文内容原文 第九百八十八条 【第三人返还义务】得利人已经将取...

    时间:2024-03-07阅读:914标签: 民法典 第三人

  • 民法典第987条(恶意得利人返还义务)条文内容及释义解读

    本文介绍民法典第987条(恶意得利人返还义务)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民法典第987条条文内容原文 第九百八十七条 【恶意得利人返还义务】得利人...

    时间:2024-03-07阅读:982标签: 民法典 恶意得利人

  • 民法典第986条(善意得利人返还义务免除)条文内容及释义解读

    本文介绍民法典第986条(善意得利人返还义务免除)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民法典第986条条文内容原文 第九百八十六条 【善意得利人返还义务免除...

    时间:2024-03-07阅读:1062标签: 民法典 善意得利人

  • 民法典第985条(不当得利定义)条文内容及释义解读

    本文介绍民法典第985条(不当得利定义)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民法典第985条条文内容原文 第九百八十五条 【不当得利定义】得利人没有法律根据...

    时间:2024-03-07阅读:3308标签: 民法典 不当得利

  • 民法典第984条(受益人追认的法律效果)条文内容及释义解读

    本文介绍民法典第984条(受益人追认的法律效果)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民法典第984条条文内容原文 第九百八十四条 【受益人追认的法律效果】管...

    时间:2024-03-07阅读:346标签: 民法典 受益人 法律效果

  • 民法典第983条(管理人报告和交付义务)条文内容及释义解读

    本文介绍民法典第983条(管理人报告和交付义务)条文内容及释义解读,内容来源于最高人民法院数字图书馆。 民法典第983条条文内容原文 第九百八十三条 【管理人报告和交付义务】管...

    时间:2024-03-07阅读:223标签: 管理人 民法典

热门内容

  • 中华人民共和国民法典全文(最新版
  • 中华人民共和国民法典(婚姻家庭
  • 中华人民共和国民法典(继承编)
  • 中华人民共和国民法典(合同编)
  • 中华人民共和国民法典(侵权责任编
  • 中华人民共和国民法典(物权编)
  • 中华人民共和国民事诉讼法(2022版全
  • 中华人民共和国民法典(人格权编
  • 网购退货最新法律规定-网络购买商
  • 民事诉讼法第211条(当事人的申请人

最新资讯

  • ​中华人民共和国公司法全
  • 网络反不正当竞争暂行规定
  • 公司登记管理实施办法(全
  • 中华人民共和国专利法全文
  • 中华人民共和国著作权法全
  • ​中华人民共和国票据法全
  • 中华人民共和国个人信息保
  • 中华人民共和国电子签名法

推荐内容

热门标签

    审判 工资 实施细则 公安机关 举证 租赁合同 职业病 办法 立功 刑事犯罪 监督 企业并购

 粤ICP备17072420号  粤公网安备 44030902000124号 工商网监备  

深圳市厚德汇法信息技术有限公司网络中心制作

声明:本站部分文章和图片系作者结合相关法律法规、政府官网及互联网相关知识整合。如若侵权请发邮件到494483749@qq.com投诉提交信息,我们将按照规定及时处理。